Art. 635. - [Opóźnienie wykonawcy] - Kodeks cywilny.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.1610 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art. 635. [Opóźnienie wykonawcy]
Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (9)
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (9)
- Czy można wprowadzić postanowienie umowne do umowy zawieranej na czas oznaczony, przyznające jednostronne prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego?
- Jak rozliczyć umowę o roboty budowlane wypowiedzianą przez zamawiającego, jeżeli płatności były realizowane na podstawie częściowego rozliczania prac, przy czym na moment wypowiedzenia pozostała też część prac, która została niezapłacona a wykonana?
- Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę?
Orzeczenia i pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (726)
Orzeczenia sądów liczba obiektów na liście: (716)
Pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (1)
Komentarze i publikacje liczba obiektów na liście: (47)
Komentarze praktyczne liczba obiektów na liście: (6)
Komentarze liczba obiektów na liście: (10)
Monografie liczba obiektów na liście: (24)
Artykuły liczba obiektów na liście: (3)
- Zarzut nadużycia prawa podmiotowego jako środek obrony przed odstąpieniem od umowy i związanymi z nim roszczeniami – na przykładzie art. 635 k.c.
- Prawo odstąpienia od umowy o dzieło (roboty budowlane) z powodu antycypowanego naruszenia zobowiązania (art. 635 k.c.), cz. 2
- Prawo odstąpienia od umowy o dzieło (roboty budowlane) z powodu antycypowanego naruszenia zobowiązania (art. 635 k.c.), cz. 1