Czy jest możliwa zmiana harmonogramu płatności wynagrodzenia wykonawcy, mimo niewykonania określonego w nim zakresu prac, ze względu na przedłużający się czas realizacji umowy?

Inwestor i wykonawca zawarli umowę na wykonanie prac budowlanych, przewidując czas jej realizacji na 6 miesięcy. Umowa została zawarta w trybie p.z.p. i była finansowana ze środków unijnych. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, decyzje środowiskowe zakazujące prac w określonym terminie, jak również błędy projektowe, powodujące konieczność wykonania prac dodatkowych i zamiennych, umowa została przedłużona do 14 miesięcy. Prace dodatkowe i zmiany w projekcie spowodowały również konieczność wprowadzenia aneksu w zakresie wynagrodzenia. Mimo wydłużenia terminu realizacji umowy dwukrotnie nie zmienił się w żaden sposób harmonogram wypłaty wynagrodzenia, który przewidywał płatności po wykonaniu określonego zakresu prac.

Czy jest możliwa zmiana harmonogramu płatności wynagrodzenia wykonawcy, mimo niewykonania określonego w nim zakresu prac, ze względu na przedłużający się czas realizacji umowy?

Harmonogram stanowi istotny element umowy, jednakże przedłużająca się realizacja umowy wywołuje negatywne skutki ekonomiczne dla wykonawcy.