Drapała Przemysław, Kumulacja kar umownych. Glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 39/12

Komentowana uchwała SN dotyczy istotnego dla praktyki, a zarazem interesującego z dogmatycznego punktu widzenia problemu dopuszczalności kumulatywnego dochodzenia przez wierzyciela roszczenia o karę umowną z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika (np. zwłoki) oraz roszczenia o karę umowną należną w związku z odstąpieniem od umowy, spowodowanym nienależytym wykonaniem zobowiązania przez dłużnika. Rozważane przez SN zagadnienie wiąże się także z kwestią określenia granic swobody kształtowania kar umownych oraz z hierarchią pełnionych przez nie funkcji.

Uchwała zapadła na podstawie pytania prawnego jednego z sądów apelacyjnych, które dotyczyło, obok problemu jednoczesnego dochodzenia kar umownych, zagadnienia dopuszczalności żądania przez wierzyciela, po odstąpieniu od umowy, zapłaty kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki lub opóźnienia, naliczonej za okres do dnia odstąpienia. Pytanie zostało sformułowane na tle stanu faktycznego, gdzie powód (inwestor) zawarł z...