Naworski Jerzy Paweł, Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 13 czerwca 2016 r., I ACa 125/16

Opracowanie jest poświęcone ocenie postanowienia zastrzegającego na rzecz inwestora kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o roboty budowlane . Wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego (dalej SA), nie jest ono równoznaczne z przyjęciem na siebie przez wykonawcę odpowiedzialności absolutnej za niedotrzymanie terminu. Przemawia za tym nie tylko unormowanie art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego , ale przede wszystkim analiza klauzuli tej treści w świetle dyrektyw wykładni oświadczeń woli wynikających z art. 65 k.c.