Sieradzka Małgorzata, Glosa do wyroku SN z dnia 14 stycznia 2016 r., IV CSK 223/15

W glosowanym wyroku SN zauważył potrzebę dokonania odmiennej oceny w zakresie rażąco wygórowanej wysokości kary umownej, w zależności od rodzaju stosunku prawnego. Orzeczenie dotyczy umów zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego. Sąd Najwyższy zauważył odmienność tych umów, a przede wszystkim okoliczności zawierania umów o zamówienie publiczne. Realia procedur udzielania zamówień publicznych stosunkowo często niejako zmuszają wykonawców do akceptowania niekorzystnych warunków umów o zamówienie publiczne. W zakresie kary umownej, pomimo przecież zgody wykonawcy (akceptacji) co do jej wysokości, nie jest wykluczone ustalenie przed sądem, iż zastrzeżona w umowie kara jest nadmiernie wygórowana.

W rozpoznawanej przed SN sprawie przedsiębiorca domagał się od zamawiającego (gminy) zwrotu 108.611,19 zł z odsetkami z tytułu niewypłaconej części zamówienia za wykonane roboty budowlane. Sąd wydał nakaz zapłaty, od którego zamawiający wniósł sprzeciw. Zgodnie z zawartą umową...