Art. 143d. - [Umowa o zamówienie publiczne na roboty budowlane - postanowienia dotyczące podwykonawstwa] - Prawo zamówień publicznych.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2019.1843 t.j.
Akt utracił moc Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art. 143d. [Umowa o zamówienie publiczne na roboty budowlane - postanowienia dotyczące podwykonawstwa]
1.
Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:1)
obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;2)
wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;3)
obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;4)
zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;5)
terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;6)
zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;7)
wysokości kar umownych, z tytułu:a)
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,b)
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,c)
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,d)
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (16)
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (16)
- Czy przepisy PZP znajdują zastosowanie do umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem 1.01.2021 r.?
- Jakie przepisy należy stosować do umowy o podwykonawstwo - ustawy z 2014 czy z 2019 r.?
- Jakie konsekwencje może ponieść wykonawca w przypadku braku zgłoszenia podwykonawcy do realizacji robót?
Procedury liczba obiektów na liście: (1)
Procedury liczba obiektów na liście: (1)
Orzeczenia i pisma urzędowe liczba obiektów na liście: (35)
Orzeczenia sądów liczba obiektów na liście: (12)
- I AGa 204/22 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie
- I AGa 195/20, Czynności procesowe nie prowadzące do zmiany powództwa. Zastrzeżenie kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wykazanie zaistnienia przesłanek miarkowania kary umownej - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
- I CSKP 124/21, Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym wykonawcom zamówień publicznych - Wyrok Sądu Najwyższego